Ilmoitustyyppi: Lisätietoilmoitus

Vállalkozási keretszerződés keretében az MVM Vállalkozáscsoport részére az alábbi szolgáltatás nyújtása az alábbiak szerint: Villamosenergia üzletág küldemény előállítási szolgáltatások Küldemény feldolgozás: Ajánlatkérők részéről a villamosenergia üzletággal összefüggő, elektronikus úton átadott, feldolgozható állományokból megszemélyesített küldemények (számlalevél, számlalevélhez kapcsolódó tájékoztató levél, felszólító levél, valamint egyéb megszemélyesített dokumentumok) nyomtatása, szükség szerint borítékolása és a Megrendelő hatályos küldemény feladási szerződései alapján azok kézbesítésre átadása, továbbá ezen feladatokhoz kapcsolódó visszajelzések és visszajelentések küldése Megrendelők részére. Alapanyag gyártás: nyomtatott dokumentumok előállítása és beszállítása vagy csomagon keresztüli kézbesítése a Megrendelők villamosenergia üzletággal összefüggő tevékenysége vonatkozásában a Megrendelők által megjelölt telephelyekre. A számlázás biztosítása érdekében az Ajánlattevőnek képesnek kell lennie arra, hogy hetente legalább 5 alkalommal, alkalmanként maximum 400.000 db küldemény nyomtatását, borítékolását és kézbesítésre átadását biztosítsa a hibátlan állományok átadását követő munkanapon (munkaszüneti-, ünnep- vagy pihenőnap előtti munkanapon történő átadás esetén az átadást követő 2. munkanap 18:00-ig), amelyhez kapcsolódóan rendelkeznie kell legalább 400.000 db küldemény/nap nyomtatási és borítékolási kapacitással. Ajánlattevő vállalja, hogy a megszemélyesített küldemény előállításra vonatkozó gyártásbiztonsági garanciaként backup rendszereket biztosít ajánlatkérő részére, melyet Felek a szerződésben rögzítenek. Alapkövetelmény: a hét munkanapjai*24 óra rendelkezésre állás. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képző Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza. Keretmennyiség: • Küldemény feldolgozás: 40 500 000 db • Alapanyag gyártás: 1 000 000 db Ajánlatkérő a fenti megadott mennyiségektől (Küldemény feldolgozás: 40 500 000 db; Alapanyag gyártás: 1 000 000 db) 15%-kal eltérhet. Ajánlatkérő a megadott mennyiségek (Küldemény feldolgozás: 40 500 000 db; Alapanyag gyártás: 1 000 000 db) 85%-ának lehívására vállal kötelezettséget.

Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 3.1. pontját a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján: Eredeti rendelkezés: A jelen Szerződés a Felek cégszerű aláírásával, az utolsóként aláíró Fél által történő aláírásának napján lép hatályba. Felek egyezően rögzítik, hogy a teljesítési szakasz szerinti szolgáltatások megkezdésének időpontja a Műszaki mellékletben rögzítettek értelmében a szerződés aláírását követő 1. (első) nap (Teljesítési szakasz). Felek egybehangzóan rögzítik és kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Szerződés „Üzemi Működés Megkezdésének Feltételei” című, 2. számú Melléklet a Szerződés aláírásának napjától alkalmazandó (Előkészítő szakasz). Felek a jelen Szerződést határozott, az aláírás napjától számított 12 hónapig tartó időtartamra kötik. Módosított rendelkezés: Felek rögzítik, hogy 2.2.1. a Szerződés 3.1. pont szerinti véghatárideje az aláírás napjától számított 12 hónapig tartó időtartama helyett 2026. július 15. napjára módosul 2.2.2. a Szerződés 2. sz. mellékletének 1. pontjában a Teljesítési szakasz a szerződés aláírásának napjától számított 12 hónap helyett 2026. július 15. napjára módosul 2.2.3. a Szerződés 10. sz. mellékletének Előzmények pontjában az időtartam a szerződés aláírásának napjától számított 12 hónapig terjedő időtartama helyett 2026. július 15. napjára módosul 2.2.4. a Szerződés 10. sz. mellékletének 2. sz. mellékletében lévő táblázatának 6. oszlopában az adatkezelés időtartama a szerződés aláírásának napjától számított 12 hónap helyett 2026. július 15. napra módosul. 2.2.5. a Szerződés Megrendelői a továbbiakban az MVM Next, az MVM Démász Áramhálózati Kft. , az VM Émász Áramhálózati Kft. és az MVM Plusz helyett az MVM Next, az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft..

Dunakiliti-Dobrohošt’ (Doborgaz) gyalogos-kerékpáros Duna-híd kiépítése a hozzá vezető szakaszokkal, műtárgyakkal fejlesztés keretében a magyar oldali megközelítő út és ártéri híd kivitelezése. A fenti projekt keretében a kiviteli tervek alapján a magyar oldali megközelítő út és ártéri híd kivitelezési feladatainak elvégzése. Megközelítő út hossza a duzzasztómű és a híd között 505,76 méter, az út szélessége 4 méter, a padka 1-1 méter szélességű, az út burkolata aszfaltbeton. Dobrohošt’ (Doborgaz) és Dunakiliti közötti gyalogos és kerékpáros jobb parti Duna-ártéri híd: A híd egyenes tengelyű, 5 nyílású, az 1. jelű hídfője síkalapozású, többi támasza cölöpalapozású. A felszerkezet hossza: 129,17 m, a híd teljes hossza 137,20 m. A 128 méter összfesztávú híd támaszainak kiosztása az átvezetett út szelvényezésének irányába a magyar oldali jobb part felől: 20,5 méter+ 3 x 27,0 méter + 26,5 méter támaszköz. (Az ártéri híd és a szlovák fél által megvalósítandó mederhíd közös pillérrel rendelkezik.) A felszerkezet nyílásonként 3-3 db előre gyártott előfeszített vasbeton hídgerendából készül, helyszíni vasbeton pályalemezzel. A híd teljes szélessége 4,9 méter, szegélyek közötti 4,0 méter hasznos szélességgel. A jobb parti ártéri híd utolsó támasza az ártéri és a mederhíd közötti közös (’6’ jelű) pillér, amely a mederhídhoz tartozik, nem része az ajánlathoz kiadott kiviteli tervnek, a Mederhíd tenderdokumentációjában szerepel, a szlovák fél fog közbeszerzést kiírni a kivitelezésére. Ennek okán a kivitelezés megkezdése előtt Vállalkozó köteles felvenni a kapcsolatot a Szlovák féllel (Vodohospodarska Vystavba s.p.) és a kivitelezések ütemezését egyeztetni, összehangolni. - Az építési helyszínt kizárólag a duzzasztóművön keresztül lehet megközelíteni. Ezen az úton két nagyobb műtárgy található (Görgetegi Duna-ág, Szigeti Duna-ág), amelyek állapotát felül kell vizsgálni és amennyiben szükséges a műtárgyak megerősítését, felújító munkáit (a hídfők felújítását, a korlátfestést, valamint minimális aszfaltjavítási és lefolyó javítási felújítását) a kivitelezés megkezdése előtt el kell végezni. A beavatkozás mértékét az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 29674-2/2022 iktatószámú 2022. június 15-i dátumú kezelői hozzájárulásában előírtak szerint kell elvégezni. A felülvizsgálatot a kivitelezést követően meg kell ismételni és a kivitelezés, szállítóútként való igénybevétel okozta esetleges állagromlást helyre kell állítani. A duzzasztómű területén két független építési projekt is folyamatban/garanciális szakaszban van. Az ÉDUVIZIG tájékoztatása alapján ezek az alábbiak: - „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt (KEHOP-1.4.0-15-2015-00002), melyben a Duzzasztómű teljes körű felújítása, korszerűsítése történt meg. A kiviteli munkáinak műszaki átadás-átvétele 2022. május 31-én megtörtént. A jótállási és garanciális kérdésekre vonatkozóan a Vállalkozók között jegyzőkönyv felvétele szükséges, a kivitelezés során keletkezett esetleges rongálódások, kivitelezéssel érintett művek garanciájának átvállalása tárgyában. - A „Dunakiliti Duzzasztómű járulékos kisvízerőművének építése” című projekt. Várható befejezési ideje: 2022. június 30., ezután a turbina folyamatos üzemszerű működtetése fog zajlani az I. pillérben. - A kivitelezés megkezdése előtt Vállalkozó köteles felvenni a kapcsolatot az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal (a továbbiakban ÉDUVIZIG) és a folyamatban levő kivitelezési feladatok ütemezésével, a munkaterület megközelítésével/organizációjával kapcsolatosan egyeztetni. Erdészeti előírások: - Az erdészeti nyilvántartásban nem szereplő külterületi faállományok esetében a letermelést megelőzően a fakitermelések erdészeti hatósági bejelentéséről és a természetvédelmi engedély megszerzéséről a Vállalkozó feladata gondoskodni. A hatósági bejelentések és kérelmek összeállításának és az engedélyek megszerzésének valamennyi költségét a Vállalkozó viseli, ide értve a szakhatósági díjakat is. A hatósági eljárások er

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő (korábbi NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) adatai a jogutódlás következtében az alábbiak szerint változnak: „Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. pénzügyi intézmény megnevezése: Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-00003582-09050028 számlázási címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. adószáma: 15847397-2-41 statisztikai jelzőszám: 15847397-8411-311-01 elektronikus építési napló ügyfél-jele: 928964101 képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter” Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó adatai az alábbiak szerint változnak: „A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cég – közös ajánlattétel esetén a vezető cég és a tagok adatai) székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. pénzügyi intézmény megnevezése: MBH Bank Nyrt. számlaszáma (IBAN): 10300002-10615436-49020010 számlázási cím: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. adószáma: 24857538-2-44 statisztikai jelzőszám: 24857538-4213-114-01 elektronikus építési napló ügyfél-jele: 916959670 cégbíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cégjegyzék száma: Cg. 01-10-048017 képviseli: Apáthy Endre Árpád vezérigazgató, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő” Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.1 pont szerinti Vállalkozói Díj összegét az alábbiak szerint módosítják: „A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj + ÁFA: 845.507.365,- Ft + ÁFA, azaz nyolcszáznegyvenötmillió-ötszázhétezer-háromszázhatvanöt forint + ÁFA” Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.3.1 pont szerinti Tartalékkeret összegét az alábbiak szerint módosítják: „A Tartalékkeret összege: 14.163.503- Ft, azaz tizennégymillió-egyszázhatvanháromezer – ötszázhárom forint.” Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.4.1 pontjában szereplő, a Szerződés pénzügyi forrására vonatkozó rendelkezést az alábbiak szerint módosítják: „4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét a XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési Beruházások cím, 2. Állami Közútfejlesztési beruházások alcím, 3. Térségi jelentőségű közúti beruházások jogcímcsoport, 2. A Dunakiliti Dobrohost (Doborgaz) közötti gyalogos kerékpáros Duna-híd és a hozzá vezető szakaszok, műtárgyak megvalósítása jogcím biztosítja; ÁHT-T kód: 406017. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés jelen pontjában rögzített forráshely adataiban bekövetkező esetleges változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget. Szerződés jelen pontjában rögzített forráshely adataiban bekövetkezett változásról a Megrendelő a Vállalkozót írásban tájékoztatja.” Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 8.1.1. pont szerinti Teljesítési Biztosíték összegét az alábbiak szerint módosítják: „8.1.1 A Teljesítési Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 42.275.368,- Ft, azaz negyvenkettőmillió-kétszázhetvenötezer-háromszázhatvannyolc forint.” Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 8.2.1. pont szerinti Jótállási Biztosíték összegét az alábbiak szerint módosítják: „8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 42.275.368,- Ft, azaz negyvenkettőmillió-kétszázhetvenötezer-háromszázhatvannyolc forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 %-a.” Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 9.1. pontja szerinti Kötbérterhes Befejezési Határidőt az alábbiak szerint módosítják: „Kötbérterhes Befejezési Határidő: A mederhíd 2025/2320/6681 sz. szerződésének részeként megépülő, közös ’6’ jelű pillér rendelkezésre állásától, és Vállalkozó részére munkavégzés céljából történő átadásától számított 7,5 hónap.” Szerződő Felek közös megegyezéssel a Szerződés 12. pontjában szereplő kapcsolattartói adatokat módosítják